地址:湖北省宜昌市西陵一路9-1号七层?

电话(总机):0717-6900007/8/9

传真:总机转7011

网址:www.csblawyer.com

邮箱:csblssws@163.com

邮编:443000

? ? ? ? ? ? ? ? ?微信公众号二维码

QQ图片20160912154051.png

经典案例
当前位置: 首页 > 经典案例
未依法取得施工许可证导致停工损失应由发包人承担——七局五公司反诉华兴纸业建设工程合同纠纷案

? ? 2003年10月23日,原告张家港市华兴纸业有限公司向张家港市法院提起诉讼,认为被告七局五公司违反双方签订的建设工程施工合同,没有按约定保证工程进度构成违约,要求解除合同,赔偿损失195万元。七局五公司提起反诉,要求华兴纸业返还投标保证金,支付已完工程价款,合计59万余元。一审法院审理认为,被告七局五公司未正常施工属单方违约,判决被告赔偿原告经济损失195万元。

??? 七局五公司不服一审判决,委托本所代理上诉。陈守邦律师研究后认为,发包人未依法取得施工许可证,也未能向施工单位提供施工所必需的技术资料,是工程不能按计划进行的根本原因。苏州市中级人民法院采纳了陈守邦律师的意见,于2004年12月21日作出终审判决,撤销原判,驳回华兴纸业关于195万元损失赔偿的诉讼请求,判决华兴纸业返还保证金、支付已完工程款,合计36.9万元。


地址:宜昌市西陵一路9-1号七层法律热线:0717-6900007/8/96775345(传真:转7011) 邮编:443000

鄂ICP备05001558号 版权所有 bet36线上娱乐_bet36体育投注网_bet36体育平台 侵权必究

鄂公网安备 42050202000084号